Договор поставки щебня

Договор на поставку и покупку щебня — Территория закона

договор поставки щебня

Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.7.8.

Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении. 8. Особые условия 8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.8.2.

Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны. 9.

Если Товар доставляется транспортом Поставщика, то Покупатель обязуется разгрузить машину с Товаром в течение 30 минут, в случае не исполнения данного условия Покупатель оплачивает простой машины (1000 рублей за каждый час простоя).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.

При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, либо их неоднократном нарушении Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Покупателем.
7.3.

Важно

В случае аварийной остановки цехов (цеха) по переработке щебня на предприятии, которое представляет Поставщик, настоящий Договор приостанавливает свое действие в части обязательств по отгрузке и вывозу щебня.

7.4.

Типовой договор поставки товара

За просрочку оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пеней в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства, но не более 5% от стоимости партии Продукции, в отношении которой допущена просрочка.
5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки предварительно оплаченной Продукции Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,1% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства.

Договор поставки песка и щебня

Внимание

В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г.

Москвы, согласно действующему законодательству РФ. 7.
Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора 7.1.
Настоящий договор с момента его подписания действует по « » декабря 20_ г.7.2.

Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.7.3.

Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней.

После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.7.5.

Договор продажи с доставкой

Приемка Продукции по качеству осуществляется Покупателем в следующем порядке: 3.5.1.
Покупатель осуществляет контрольную проверку соответствия поступившей от Поставщика Продукции техническим требованиям, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

Технические условия», в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

3.5.2. В случае выявления несоответствия одного или нескольких показателей качества, предусмотренных п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, Покупатель оформляет Протокол испытания, который посредством факсимильной связи направляется Поставщику. 3.5.3.

С момента направления Покупателем Протокола испытания приемка партии Продукции приостанавливается.

3.5.4.

 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 7.2.

╩эюяър «╩єяшє№ т ъёхфшє» фы  тр°хую ёрщєр

Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору. 2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара.

За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю. 2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону.

Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93. 2.4.

Источник: http://legeterra.ru/dogovor-na-postavku-i-pokupku-shhebnya/

Договор поставки на песок

договор поставки щебня

НДС 18% за каждый час простоя. Неполный час простоя оплачивается как полный. 4.1.4. Оплатить Поставщику стоимость простоя не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения от Поставщика счетов на оплату простоя автотранспорта. 4.1.5. Самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров. 4.1.6.

Извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя. 4.2. Поставщик обязан и имеет право: 4.2.1. Производить поставку Товара в соответствии с согласованной заявкой от Покупателя. 4.2.2.

Поставщик, допустивший недопоставку оплаченных Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора. 4.2.3.

Договор поставки щебня и песка (образец)

Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 7.3.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1.

Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.

8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по » » 20 г.
9.2. Договор может быть расторгнут: 9.2.1. По соглашению сторон. 9.2.2.

Договор поставки песка

Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору. 2.2.

В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара.

За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю.

2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону. Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93. 2.4.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ндфл при продаже доли в уставном капитале ооо

Договор на поставку щебня образец

договор поставки щебня

Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки.

Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93. 7.

1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности. 7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8.

Договор поставки песка строительного образец

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по » » 20 г.

9.2. Договор может быть расторгнут: 9.2.1. По соглашению сторон. 9.2.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.

Кроме того, заключение договора купли-продажи подразумевает, что купленные строительные материалы окончательно и бесповоротно становятся собственностью покупателя.

Кнопка Купить в кредит для вашего сайта

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности их урегулировать на переговорах, споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде месторасположения ответчика.

7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: ООО «Александр-стройснаб» Юр.адрес: 185011, Республика Карелия, ул.

М. Заутин

Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93. 7.

1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности. 7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8.

Договор поставки песка (образец)

В случае остановки цехов (цеха) на проведение планового ремонта Поставщик обязан известить Покупателя за 10 дней до прекращения выпуска щебня. 8.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г. 11.2.Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.3.Во все, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор поставки гравия образец

1.3.

Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

5.2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. 8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

6.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-postavku-schebnja-obrazec-42907/

Договор на поставку продукции (товаров) Бланк, — образец типового договора на поставку щебня

договор поставки щебня

Договор поставки, скачать образец бланка типового договора поставки.

Образец договора n_____ на поставку продукции (товаров) г._____ _________20____г. Договор поставки, скачать образец бланка типового ДОГОВОРА ПОСТАВКИ; ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ) ПРЕДПРИЯТИЙ

Анализ договоров, экспертиза договоров и образцы

Натуральный уговор вступает в следствие со дня его подписания двумя гранями и функционирует до 6. По нашему воззрению, принимать на вооружение их не надо, поскольку ничего, не считая самоуспокоения они мешают практически никакой настоящей помощи, обороны либо гарантии ваших интересов.

При всем при этом, обычно, выясняется, собственно уговор на самом деле не отражает всех раньше достигнутых договоренностей либо напротив, имеет пункты, о толке которых 1 из сторон в том числе и не подозревала образец типового договора на поставку щебня .

Как ни прискорбно, тогда устроить чего-нибудь, чтоб решить проблему, станет маловероятно Юридическое бюро легалзум даст посетителям поддержка в составлении уговора, договора или же соглашения хоть какого на подобии.
Ежемесячная оплата за наем жилого здания оформляет рублевый эквивалент 4! Стоимость на продукцию являетсядоговорной, устанавливается в руб.

за 1 метрическую тонну и (или же) одинметр кубический с учетом ндс ификсируется в спецификации, являющуюся обязательной долею настоящегодоговора.

Плюсы составления уговора для дизайна финансово-хозяйственных, гражданско-правовых либо имущественных взаимоотношений меж юридическими и физическими личиками бесспорны на самом деле лишь так возможно доказать установление, перемена или же остановка прав и повинностей в следствии некоторого соглашения меж гранями!
Коль скоро вы желаете выяснить, какое количество стоит формирование уговора аренды либо найма в легалзум, раз вам необходимо рассчитать, к примеру, цена составления брачного уговора, уговора дарения или же уговора купли-продажи, квалифицировать цены на стандартный уговор на исследование по или же исследование web-сайта, довольно связаться с нами хоть каким комфортным для вас приемом. В первую недельку июля в связи с индексацией регулируемых тарифов потребительские стоимости подскочили на 0,7, потом они прибавляли по 0,1 в неделю! Стороны обеспечивают, собственно не имеют ограничений вуставных или же внутренних документах на подписание реального уговора испецификаций к нему. Работодатель имеет право свободно воспользоваться переданным внаем жилым помещением на протяжении всего срока деяния найма общо с отмеченными в пт 1.

Стандартный образчик анализа уговора вы постоянно сможете отыскать на нашем вебсайте. Оплата за наем жилого здания производится (ежемесячно, ежеквартально) не позже количества этого месяца за вперед. Русский рынок промоакций открылся падением, про это говорят эти торгов на столичной бирже

  • Образец договора n_____ на поставку продукции (товаров) г._____ «____»_____20____г.
  • Договор поставки, скачать образец бланка типового договора поставки.
  • ДОГОВОРА ПОСТАВКИ; ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ) ПРЕДПРИЯТИЙ
  • Составление договора (аренды и купли продажи): общие правила, стоимость, особенности и цена
  • Анализ договоров (правовая экспертиза договоров). Экспертиза договоров предусматривает

На этой страничке веб-сайта представлены уговор найма жилого здания и передаточный акт. Дабы недопустить вышеперечисленных заблуждений, не быть жертвой подлога и вовсе не утратить тяжело заработанные средства или же имущество, мы хотим предложить пользоваться поддержкой наших умелых юрисконсультов и доверить данную трудную и серьезную задачку нам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Договор сервитута это

Принятая текстура уговора состоит из последующих долей преамбула, предмет уговора, доп условия уговора и пр условия уговора.

Вы, окончательно, сможете надеяться в данном вопросце на личные силы, силы личных сотрудников, приятелей, своих людей либо, к примеру, предпринять попытку программу для составления договоров в webе, хотя мы упрямо не советуем вам данного делать!
В начале марта и в начале июля 2015 года расширялся санкционный перечень Соединенные Штаты, ну, а в июне санкционный перечень канады.

Еще бы, у вас есть возможность предпринять попытку отыскать шаблон уговора в сети интернет, где часто возможно встретить более распространенные эталоны уговоров, например, образчик составления брачного уговора, трудового уговора, образчик уговора на исследование по, эталон уговора на исследование вебсайта или же плана, прототип составления уговора аренды, купли-продажи либо дарения. N 555-ро внесении перемен в форму примерного уговора аренды объекта нежилого фонда эталон

. ДОГОВОРА ПОСТАВКИ — образцы договоров на | образец типового договора на поставку щебня

Составление договора (аренды и купли продажи): общие правила, стоимость, особенности и цена

Энергосервисный контракт бывает трех видов: контракт, договор и договор на общедомовые

Составление договора (аренды и купли продажи):

Источник: http://xn--l1agbx.xn--p1ai/caches/info/obrazets-tipovogo-dogovora-na-postavku-schebnya

Пример договор на оказание услуг по дроблению щебня

договор поставки щебня

Сторона, получившая претензию в течение 30-ти календарных дней со дня получения претензии, обязана мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. 6.4. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами Заказчика либо Исполнителя. 6.5.

При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между Сторонами в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 7.2.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменнойформе и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителямиСторон и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1.

Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору. 4.2.

Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.4.1 настоящего Договора, должен быть подтвержден актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон настоящего Договора.
4.3.

Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий. 4.4.

Щебень из карьера

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации. 2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком. 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Обязанности Поставщика: 3.1.1.

Важно

Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара. 3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ.

Внимание

Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке. 3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.

Договор на оказание услуг по доставке щебня

Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего уполномоченного государственного органа, то она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 8.3.

Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения п. 6.2. настоящего ОБРАЗЕЦ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1.

В случае остановки цехов (цеха) на проведение планового ремонта Поставщик обязан известить Покупателя за 10 дней до прекращения выпуска щебня. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

обстоятельств, за наступление которых ни одна из сторон не может отвечать, создающих невозможность или частичную невозможность исполнения любой из

Сторон обязательств по настоящему Договору, препятствующих выполнению данного Договора (пожар, землетрясение, стихийное бедствие и т.д.), сроки исполнения взаимных обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: — замены соответствующей части Товара в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками. 5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору. 5.2.

Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: 5.2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Под партией товара в целях данного Договора понимается месячная отгрузка Товара, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 5.3.

Скачать прайс-лист на щебень Щебень известняковый Щебень в Санкт-Петербурге известняковый с доставкой можно с карьера без цепочки посредников.

Щебень гранитный применяется Скачать прайс-лист на щебень Щебёночно-песчаная смесь Щебёночно-песчаную смесь с завода в СПб и с доставкой можно купить с карьера без цепочки посредников.

Щебёночно-песчаная смесь – это великолепный строительный материал для стройки и строительных работ, используется для выравнивания кирпичных оснований, бетонных оснований. Часто используется для дорожных работ и дорожных покрытий, для заполнения трещин и ям.

Скачать прайс-лист на щебень Щебень известняковый 20-40 мм Щебень в Санкт-Петербурге известняковый 20-44мм с доставкой можно с карьера без цепочки посредников. Щебень известняковый применяется в дорожном строительстве.

Регистрационный № ДОГОВОР № оказания услуг по перевозке щебня г. Кемерово « » 2011 г. (Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (Ф. И.О.

уполномоченного лица), действующего на основании (Доверенности/Устава), с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Доверенности, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом города Среднеуральска Свердловской области 16.12.

2010 года по реестру за № 000, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Источник: http://1privilege.ru/primer-dogovor-na-okazanie-uslug-po-drobleniyu-shhebnya/

Договор купля продажа щебня

договор поставки щебня

Договор аренды скачать >> Договор финансовой аренды (лизинга) оборудования. Договор субаренды нежилого помещения. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением.

Договор аренды рекламного места.

Договор аренды оборудования с последующим выкупом. Договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя.

Договор Договор поставки — хозяйственный договор, является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме.

Всем известно, что договор поставки используется для оформления длительных хозяйственных связей между субъектами предпринимательской деятельности при регулярной купле-продаже продукции материально-технического назначения, товаров широкого потребления.

Договор поставки можно назвать юридическим документом, цель заключения которого — закрепить хозяйственные связи как постоянные, чем обеспечить ритмичное, плановое, бесперебойное, в регламентированные сроки удовлетворение имущественных интересов поставщиков и покупателей в купле-продаже конкретной продукции, товаров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Выход двух участников из ооо из трех

Судебная практика

. Решения судов, комментарии к кодексам и законам РФ на основе судебной практики.

2.1. Товар отвечает ГОСТ 8267-93. 3.1. Количество товара по настоящему Договору составляет тон фракции 00-00 мм.

4.1 Цена товара определяется сторонами приложениями к настоящему Договору. 10.1. Товар поставляется насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.

11.1.

Договор поставки сыпучих материалов

Ст.506 ГК РФ ограничивает предмет договора поставки товарами, которые производятся и закупаются поставщиком.

Существенные и дополнительные условия договора поставки строительных материалов Порядок поставки продукции является одним из существенных условий этого договора. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

Договор на перевозку щебня самосвалами образец

договор поставки щебня

Доставлять «Грузополучателю» («Грузовладельцу») товарные и транспортные накладные на щебень, выписанные «Грузоотправителем». 4. Обязанности «Грузовладельца». 4.1. Обеспечивать отпуск щебня «Грузоотправителем» во время от первой до последней погрузок, указанных в своей заявке «Перевозчику». 4.2.

Обеспечивать загрузку (разгрузку) щебня и оформление товарных и транспортных накладных в нормативное время, устанавливаемое Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», применительно для каждой марки самосвалов. 4.3.

До прибытия автомобилей под погрузку обеспечивать заготовку «Грузоотправителем» товарных и транспортных накладных и пропусков на въезд в карьер и выезд из него. 4.4.

Порядок и форма оплаты могут быть изменены по соглашению Сторон и указаны дополнительным соглашением к настоящему Договору. 5.4. ОБРАЗЕЦ Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, о чем извещает (по факсу, телефонограммой, либо письмом) Покупателя в срок не менее чем за 7 (семь) дней до изменения цены.

Сторонами подписывается Протокол согласования цен. 5.5.

В случае невозможности по какой-либо причине Покупателем принять весь объем заказанного и оплаченного Товара, на который распространяется оговоренная цена (Протокол согласования цены), то цена на выкупленный и полученный Товар может быть увеличена Поставщиком до 20% для покрытия собственных издержек на выполнение данного Договора.

Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иными, не противоречащими действующему законодательству, способами. 3.5.

По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 4.1.

Обе из Сторон будут нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора.

Договор перевозки сыпучих грузов

Внимание

В случае невыполнения Исполнителем заявленного и согласованного сторонами объема перевозок Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости не перевезенного груза. Кроме того, Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 100% от стоимости неперевезенного объёма.

5.3.
6.2. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению. 6.3.

Договора и документы

Договор на транспортировку щебня должен зафиксировать взаимоотношения меж клиентом, который подал заявку, и перевозчиком. В принятом порядке заказы попадают в грузовую группу, где их сразу регистрируют в особенном журнале.

Важно

Данные документы дают основание для заполнения соответствующих им пунктов суточного плана. Прием заявок в этой цепочке стал основным звеном оперативного плана на одну рабочую смену, что подтверждается договором транспортировки щебня.

Правила перевозки щебня автомобильным транспортом Договор по перевозкам, срок которых — один год заключают после утверждения плана транспортировок. Правила транспортировки щебня автомобильным транспортом являются фундаментом, на котором основывается договор меж грузополучателями или грузоотправителями и предприятием.

Образец договора на поставка песчано гравийная смесь

договор поставки щебня

— Конституционное право — Образец договора на поставка песчано гравийная смесь

После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу. 7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора. 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны. 7.7.

Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения. 7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении. 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 8..

1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. 8.2.

Договор поставки песка (чернозема)

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации. 2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком. 3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Обязанности Поставщика: 3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара. 3.1.2.

В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ.

Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке. 3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 7.2.

Поставка Продукции осуществляется Поставщиком централизованно автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке. 3.2. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц. В течение месяца Продукция поставляется на основании отгрузочных разнарядок Покупателя. 3.3.

В отгрузочной разнарядке указывается: — наименование и количество — реквизиты фактического Грузополучателя 3.4. Датой поставки считается дата штампа на товарно-транспортной накладной в пункте назначения. 3.5.

Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставке. 3.6.
Сумма настоящего Договора составляет рублей (в том числе НДС 18%).

Первоначальный авансовый платеж в размере рублей (в том числе НДС) осуществляется в течение 1 дня после заключения Договора. Последующие платежи производятся по мере выполнения обязательств на сумму первоначального авансового платежа. 2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены. 2.5.

Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору. 2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю; 3.

Источник: http://buh-nds.ru/obrazets-dogovora-na-postavka-peschano-gravijnaya-smes/

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: